Приложение к Постановлению от 23.04.2007 г № 627
Первому заместителю Главы администрации,
Председателю конкурсной комиссии
В.Н.Лебедеву
ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТАВУ ПРИВЛЕКАЕМЫХ СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Изучив конкурсную документацию по проведению открытого
конкурса на разработку проекта-схемы территориального планирования
МО "Ахтубинский район" мы, ______________________________________,
(наименование участника размещения заказа - для юридического лица,
Ф.И.О. - для физического лица)
представляем информацию по видам работ, для выполнения которых
исполнитель предполагает привлекать соисполнителей:| Виды работ | Наименование соисполнителя | Адрес соисполнителя | Объем выполняемых работ, в % от общей стоимости предмета конкурса |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| и т.д. |
Ф.И.О., должность Подпись, печать
Часть 4.Проект муниципального контракта
Проект на открытый конкурс ______ года
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ________
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
"___" ______________ г.
МО _______________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
главы администрации, действующего на основании Устава МО в целях
обеспечения муниципальных нужд МО ____________ с ________________,
(полное наименование Исполнителя)
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,
(наименование учредительного (регистрационного) документа)
настоящий Муниципальный Контракт (далее по тексту - Контракт) о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
разработку проекта-схемы территориального планирования МО
"__________________", в соответствии с требованиями, изложенными в
Задании (Приложение N 1), являющемся неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
1.2. Состав научно-технической продукции должен
соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 24.12.2004 N 194-ФЗ и другим требованиям Заказчика.
1.3. При разработке научно-технической продукции необходимо
руководствоваться законодательством, правилами, стандартами,
техническими нормами Российской Федерации, а также нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, принятыми в
пределах их компетенции и Заданием к настоящему Контракту.
1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов
определяются календарным планом (Приложение N 2), являющимся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.5. Исполнитель предоставляет Заказчику проект генерального
плана МО ____________________. Приемка и оценка научно-технической
продукции осуществляются в соответствии с требованиями Задания
(Приложение N 1) на проведение работы и условиями пунктов 1.3 и
1.4 настоящего Договора.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _______________________ рублей,
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Цена Контракта представляет собой твердую сумму, которая
не подлежит каким-либо изменениям, за исключение изменений,
вносимых в Контракт в соответствии с пунктом 11.2 настоящего
Контракта.
2.3. Заказчик в течение месяца с момента заключения Контракта
перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежные средства в виде
аванса в размере до 30% от цены Контракта на финансовый год.
2.4. Аванс выдается по письменному запросу Исполнителя, с
обязательным указанием в запросе целей по использованию аванса и
сроках предоставления отчета об их использовании.
2.5. Удержание авансового платежа производится ежемесячно
пропорционально объемам и сумме выполненных и предъявленных к
оплате работ.
2.6. Оплата Заказчиком выполняемых Исполнителем работ
производится за счет средств муниципального бюджета МО по статье
экономической классификации подстатьи.
2.7. Оплата выполняемых работ осуществляется Заказчиком на
основании представляемых Исполнителем формы КС-2 (акта
сдачи-приемки выполненных работ) и формы КС-3 (справки о стоимости
выполненных работ и затрат).
2.8. Оплата Исполнителю за выполненные работы производится
поэтапно, в соответствии с календарным планом работ за вычетом
штрафных санкций.
2.9. Суммарные размеры промежуточных расчетов за выполненные
работы производятся в пределах 90% от суммы каждого этапа,
предусмотренного Контрактом. Окончательный расчет производится
после получения Заказчиком научно-технической продукции,
согласованной со всеми заинтересованными организациями и прошедшей
экспертизу в соответствующих инстанциях.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало: ____________________________
Окончание: _________________________
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Приемка и оценка научно-технической продукции
осуществляются в соответствии с требованиями задания.
4.2. Перечень выполнения работ, подлежащих оформлению и сдаче
Исполнителем Заказчику на отдельных этапах и по окончании
Контракта, определен "Календарным планом" и заданием .
4.3. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке
научно-технической продукции по отдельным этапам Контракта
осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
4.4. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику
Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему
научно-технической продукции согласно п. 1.5 настоящего
Контракта.
4.5. Научно-техническая продукция может направляться
Заказчику частями, в соответствии с согласованным сторонами
"Календарным планом".
4.6. Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта
приемки-сдачи выполненных работ и отчетных документов, указанных в
пункте 4.3 настоящего Контракта, обязан направить Исполнителю
подписанный Акт приемки-сдачи выполненных работ или мотивированный
отказ от приемки работ.
4.7. В случае неоформления Акта сдачи-приемки выполненных
работ без мотивированного отказа приемки работ в течение 15 дней,
работа считается принятой и подлежит оплате.
4.8. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок,
сроков их исполнения.
4.9. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе
принять и оплатить работы по цене Контракта.
4.10. Если в процессе выполнения работы выясняется
неизбежность получения отрицательного результата или
нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель
обязан приостановить ее и в 3-дневный срок, после
приостановления, поставить об этом в известность Заказчика. В этом
случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о
целесообразности и направлениях продолжения работ.
5. Обязательства сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
- выполнить работу с использованием собственных материалов и
инженерного (технологического) оборудования; в соответствии с
заданием и иными исходными данными:
- согласовать в процессе разработки научно-технической
продукции основные конструктивные элементы;
- согласовывать готовую научно-техническую продукцию с
Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком - с
компетентными государственными органами и органами местного
самоуправления;
- передать Заказчику готовую научно-техническую продукцию,
согласованную со всеми заинтересованными организациями и прошедшую
экспертизу в соответствующих инстанциях, в срок установленный
настоящим Контрактом;
- не вправе передавать научно-техническую продукцию третьим
лицам без согласия Заказчика;
- гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение
на основе подготовленной Исполнителем научно-технической
продукции;
- информировать Заказчика о заключении договоров с
соисполнителями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему
Контракту, и обеспечит контроль за ходом выполняемых работ;
- не допускать превышения ________ % (в процентном отношении к
общему объему выполняемых работ) объема работ соисполнителями;
- нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителя;
5.2. Заказчик обязуется:
- произвести оплату Исполнителю работ после их завершения;
- оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме
и на условиях, предусмотренных в Контракте.
6. Контроль и надзор Заказчика
за реализацией Контракта
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и
качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
7. Использование контрактной
документации и информации
Исполнитель не должен без предварительного письменного
согласия Заказчика, раскрывать содержание Контракта или
какого-либо из его положений другим лицам, за исключением того
персонала, который привлечен Исполнителем для выполнения
настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться
персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо
для выполнения Контрактных обязательств.
8. Просрочка исполнения Исполнителем
обязательств по Контракту
8.1. Выполнение работ должно осуществляться Исполнителем в
сроки, установленные разделом 3 настоящего Контракта.
8.2. Если в период выполнения Контракта возникнут
обстоятельства, влияющие на своевременное выполнение работ,
которые Исполнитель не мог предвидеть и предотвратить разумными
мерами, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику
письменное уведомление о таких обстоятельствах, их
предположительной длительности и причине (причинах).
8.3. После получения уведомления от Исполнителя Заказчик по
своему усмотрению может принять одно из следующих решений:
8.3.1. Продлить сроки выполнения Контракта Исполнителем (с
уплатой или без уплаты неустойки). Если Заказчик признает причину
просрочки исполнения Исполнителем обязательств по Контракту
уважительной, сроки выполнения Контракта могут быть продлены без
применения неустоек.
Продление сроков выполнения Контракта оформляется
дополнительным соглашением к Контракту.
8.3.2. Расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, направив
Исполнителю уведомление о расторжении Контракта в пятидневный срок
с даты принятия такого решения.
8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту,
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
9. Ответственность сторон
9.1. Стороны несут ответственность за исполнение своих
обязательств по настоящему Контракту в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
9.2. При нарушении Исполнителем договорных обязательств по
настоящему Контракту он уплачивает Заказчику:
- за несвоевременное окончание работ неустойку в размере 0.5%
от цены Контракта за каждый день просрочки.
9.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения
других своих обязательств по настоящему Контракту.
10. Непреодолимая сила
10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой
стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств
по настоящему Контракту, обусловленные обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
10.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше
обстоятельств и их продолжительности будут служить документы,
выданные соответствующим органом исполнительной власти в
соответствии с его компетенцией.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства,
должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии
на исполнение обязательств по Контракту. В этом случае сроки
исполнения обязательств по Контракту могут быть продлены при
необходимости на период действия форс-мажорных обстоятельств.
10.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на
протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживается
признаков их прекращения, настоящий Контракт, может быть,
расторгнут Заказчиком или Исполнителем путем направления
уведомления другой стороне.
11. Внесение изменений в Контракт
11.1. При уменьшении соответствующими государственными
органами в установленном порядке средств соответствующего
бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны
должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
11.2. В случае выявления потребности в дополнительных работах,
не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами,
предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в
предусмотренной Контрактом части работ, Заказчик вправе в
одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных
Контрактом работ, но не более чем на пять процентов. При этом по
согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену
Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ
или объему указанной части работ, но не более чем на пять
процентов такой цены.
11.3. В случае необходимости внесения изменений Заказчик может
дать Исполнителю письменное распоряжение, содержащее одно из
следующих указаний:
- увеличить или уменьшить объем выполненных работ;
- исключить любую работу;
- изменить характер, качество или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу, не предусмотренную
Контрактом, но связанную с работами, предусмотренными Контрактом.
11.4. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок
выполнения работ, то Исполнитель приступает к их выполнению только
после подписания сторонами соответствующего дополнительного
соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой
частью настоящего Контракта.
12. Прекращение контрактных отношений
12.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем
порядке, направив Исполнителю уведомление о расторжении Контракта
в пятидневный срок с даты принятия решения о расторжении, в
случаях:
- задержки Исполнителем начала выполнения работ более чем на
20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- несоблюдения Исполнителем требований по качеству
выполняемых, работ, если исправление соответствующих некачественно
выполненных работ влечет задержку выполняемых работ более чем на
20 дней;
- аннулирования лицензий Исполнителя, необходимых для
выполнения работ по настоящему Контракту.
13. Порядок разрешения споров
13.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между сторонами.
13.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Астраханской области в установленном законодательством порядке.
14. Вступление Контракта в силу
Настоящий Контракт вступает в силу с _________________________
и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
Контракту.
15. Прочие условия
15.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего
Контракта, стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации и Астраханской области.
15.2. Настоящий Контракт составлен в соответствии с
результатами проведенных торгов ________________ (протокол N _____
от _________________________).
16. Почтовый и юридический адреса
и платежные реквизиты сторон
от имени "Заказчика": от имени "Исполнителя":
___________ ____________ ____________ __________
М.П. М.П.Часть 5.Задание
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| Начальник главного управления архитектуры и градостроительства Астраханской области | Глава муниципального образования "Ахтубинский район" |
| ________________________ А.А. Суслов | ________________________ А.А. Фурик |
| "___" ____________________ 2007 г. | "___" ____________________ 2007 г. |
Задание
на разработку схемы территориального
планирования МО "Ахтубинский район"
| 1. Вид градостроительной документации | Схема территориального планирования МО "Ахтубинский район" |
| 2. Заказчик | МО "Ахтубинский район" |
| 3. Разработчик градостроительной документации | По результатам открытого конкурса |
| 4. Основание для разработки градостроительной документации | Вступление в действие новых нормативно-правовых градорегулирующих документов, в т.ч. Градостроительного и Земельного кодексов, определяющих нормативно-правовые отношения в сфере градостроительства. Распоряжение Главы МО "Ахтубинский район" "О подготовке схемы территориального планирования МО "Ахтубинский район"" от 07.03.07 N 67-р |
| 5. Объект градостроительного планирования и его основные характеристики | Муниципальное образование "Ахтубинский район", границы которого установлены Законом Астраханской области от 06.08.2004 N 43/2004-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского городского поселения, городского округа, муниципального района", расположенного в северной группе районов Астраханской области. На юге МО "Ахтубинский район" граничит с МО "Харабалинский район", на западе - с МО "Черноярский район", на севере - с Волгоградской областью, на востоке - с Казахстаном. Занимаемая площадь 781134 га. |
| На территории МО "Ахтубинский район" расположено 15 муниципальных образований. Население на 01.01.2006 г. - 74 122 тыс. чел. Основными отраслями являются: - Центр научно-исследовательской работы ГЛИЦ. - Добывающая и перерабатывающая промышленность (KNAUF Гипс-Баскунчак, Бассоль). - Пищевая промышленность (переработка сельхозпродукции). Основу транспортной сети составляют: - Железная дорога Астрахань - Верхний Баскунчак - Волгоград (Саратов). - Автодорога Астрахань - Волгоград. - Водная артерия по р. Волга. | |
| 6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по этапам разработки градостроительной документации, последовательность и сроки выполнения работы | 1. Схема территориального планирования муниципального района включает в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе: 1.1. объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района; 1.2. автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района; 1.3. иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района. 2. Схема территориального планирования муниципального района содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы). 3. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в схеме территориального планирования муниципального района, включают в себя: 3.1. цели и задачи территориального планирования; 3.2. перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения. 4. На картах (схемах), содержащихся в схеме территориального планирования муниципального района, отображаются: 4.1. существующие и планируемые границы поселений, входящих в состав муниципального района; 4.2. границы земель различных категорий в пределах межселенных территорий; 4.3. границы территорий объектов культурного наследия; 4.4. границы зон с особыми условиями использования территорий; 4.5. границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения; 4.6. границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях. 5. Материалы по обоснованию проекта-схемы территориального планирования муниципального района в текстовой форме включают в себя: 5.1. обоснование вариантов решения задач территориального планирования; 5.2. перечень мероприятий по территориальному планированию; 5.3. обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; 5.4. перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 6. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта-схемы территориального планирования муниципального района отображаются: 6.1. информация о состоянии соответствующей территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования; 6.2. предложения по территориальному планированию. 7. Информация отображается на следующих картах (схемах): 7.1. карты (схемы) использования территории муниципального района; 7.2. карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования Российской Федерации, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, генеральных планов поселений, в том числе карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, карты (схемы) границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов; 7.3. карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий; 7.4. иные карты (схемы). |
| 7. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки градостроительной документации | Администрация МО "Ахтубинский район" представляет разработчику: - Проект районной планировки северной группы районов Астраханской области (том 2); Срок предоставления исходной документации 1 месяц со дня подписания муниципального контракта на разработку схемы территориального планирования муниципального района. |
| 8. Перечень органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, согласовывающих данный вид градостроительной документации | Согласно ст. 29 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |
| 9. Требования согласовывающих организаций к разрабатываемому виду градостроительной документации | Согласно действующей нормативно-правовой базе. |
| 10. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий | Определяется (в случае необходимости) в процессе работы дополнительно. В случае необходимости плата за сбор исходных данных производится заказчиком на основании предъявляемых счетов и других финансовых документов. |
| 11. Порядок организации проведения, согласования и экспертизы градостроительной документации | Выполняется в соответствии с инструкцией, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 N 150 о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Администрация МО "Ахтубинский район" организует проведение согласования и экспертизу разработанного проекта-схемы территриального планирования МО "Ахтубинский район" согласно ст. 20, 21 ГрК РФ |
| 12. Иные требования и условия: | Документация передается заказчику: - один экз. чертежей и схем на бумажных носителях (подлинники) в соответствующем масштабе, 3 экз. пояснительной записки с копиями чертежей и схем. Разработчик проекта: - передает в электронном и бумажном носителях материалы проекта генерального плана, подлежащие опубликованию и размещению на сайтах Интернет в соответствии с ГрК РФ; - участвует в доведении информации о содержании схемы территориального планирования муниципального района в соответствии с ГрК РФ. Ответственность за достоверность исходной информации несет заказчик и организации, предоставившие эти данные на основании договора с заказчиком. |
| От исполнителя | Первый заместитель главы администрации МО "Ахтубинский район" ______________________________ (должность) |
| Лебедев В.Н. ______________________________ (фамилия и инициалы) (подпись) | |
| ______________________________ (дата) | |
| От органов архитектуры и градостроительства | Заведующий отделом архитектуры, коммунального хозяйства и строительства ______________________________ (должность) |
| Архипов В.И. ______________________________ (фамилия и инициалы) (подпись) | |
| ______________________________ (дата) | |
| От иных согласовывающих организаций | Командир в/ч 15650 ______________________________ (должность) |
| Трегубенков Ю.П. ______________________________ (фамилия и инициалы) (подпись) | |
| ______________________________ (дата) |