Приложение к Постановлению от 09.03.2004 г № 84 Порядок
г. Астрахань "__" _____ 200 г.
ТИПОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________
(полное наименование подрядчика)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________,
__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,
(наименование, дата регистрации и номер учредительного документа)
с одной стороны, и ______________________________________________,
(полное наименование государственного заказчика)
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________,
__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,
(наименование, дата регистрации и номер учредительного документа)
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик принимает на себя выполнение ______________
__________________________________________________________________
(наименование выполняемых работ)
1.2. Стоимость работ составляет______________________________
__________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
1.3. Указанная в пункте 1.2 настоящего контракта стоимость
работ является фиксированной.
1.4. Оплату работ, не заложенную в контракте, Заказчик не
производит.
2. Обязательства Сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
- осуществлять работы согласно сметной документации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта;
- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности;
- обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в
соответствии со СНИПами, оформить соответствующую исполнительную
документацию и сдать рабочей комиссии Заказчика для подписания
акта приемки выполненных работ;
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и
дефекты в работе;
- отчитываться за выполненные работы по формам 2-в "Акт
приемки выполненных работ" и КС-3 "Справка о стоимости выполненных
работ и затрат" до 28 числа отчетного месяца.
2.2. Заказчик обязуется:
- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых
Подрядчиком;
- принять фактически выполненные Подрядчиком работы и оплатить
их на основании подписанного Сторонами акта приемки выполненных
работ;
- срок подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ
не может превышать 72 час. с момента вручения их Подрядчиком.
3. Условия платежа и порядок расчетов
3.1. Заказчик оплачивает продукцию ___________________________
__________________________________________________________________
указать порядок платежей
(по факту поставки, % авансирования и т.д.)
3.2. Оплата производится Заказчиком за счет средств областного
бюджета по ценам, определенным сметной документацией, являющейся
неотъемлемой частью настоящего контракта.
3.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком на
основании представляемой Подрядчиком формы КС-3 "Справка о
стоимости выполненных работ и затрат".
4. Сроки выполнения работ
Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные в
разделе 1 настоящего контракта, в сроки:
начало работ: ____________________200__ года
окончание работ: _________________200__ года
5. Срок действия контракта
Настоящий контракт вступает в силу ___________________________
и действует до: ______________________________________________
6. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой
Стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств
по настоящему контракту, обусловленные обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше
обстоятельств и их продолжительности будут служить документы,
выданные соответствующим органом исполнительной власти в
соответствии с его компетенцией.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства,
должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии
на исполнение обязательств по контракту. В этом случае сроки
исполнения обязательств по контракту могут быть продлены при
необходимости на период действия форс-мажорных обстоятельств.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении
3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживается признаков их
прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком
или Поставщиком путем направления уведомления другой Стороне.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде
Астраханской области в установленном законодательством порядке.
9. Порядок изменения и дополнения контракта
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Приложения к настоящему контракту составляют его
неотъемлемую часть.
9.3. Досрочное расторжение контракта может иметь место по
согласованию Сторон либо по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных
убытков.
9.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет
письменное уведомление другой Стороне.
9.5. При расторжении контракта по совместному решению
Заказчика и Подрядчика незавершенный объем работ передается
Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных
работ в объеме, определяемом ими совместно.
9.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем
порядке в следующих случаях:
- задержка выполнения работ по вине Подрядчика, в результате
чего срок их окончания, установленный разделом 4 настоящего
контракта, продлевается более чем на один месяц;
- снижение качества работ, предусмотренного сметной
документацией, в результате нарушения Подрядчиком условий
настоящего контракта.
10. Прочие условия
10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта устанавливается
продолжительностью 24 месяца с момента подписания Сторонами акта
приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного
повреждения его со стороны третьих лиц.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся
недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию
объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на
период устранения недостатков. Устранение недостатков
осуществляется Подрядчиком за свой счет.
10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются
двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте
обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных
работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого
исполнителя с оплатой понесенных затрат Подрядчиком.
10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных недостатков Заказчик вправе провести экспертизу, по
результатам которой составляется соответствующий акт о
фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права
Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
10.6. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего
контракта, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации и Астраханской области.
10.7. Настоящий контракт составлен в соответствии с
__________________________________________________________________
(основание заключения контракта)
11. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Заказчик: Поставщик:
Подпись, печать Подпись, печать